Письмо об отсутствии судебных разбирательств. Справка об отсутствии судебных разбирательств образец Справка об отсутствии исковых заявлений

Инструкции по заполнению :

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

4. Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма 12

Форма Соглашения о раскрытии информации

Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)

с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________ «___»_________201_г.

Именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________ * в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

от«Стороны-1»от«Стороны-2»

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)

Приложение

к Соглашению

от ________________№__

Форма предоставления информации (Форма 12.1)

Информация о заключённых договорах

№ п/п

Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)

Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

№

ИНН

ОГРН

Наименование / Ф.И.О.

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

Справочно:

1. Указывается порядковый номер.

2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».

5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».

от «Стороны-1»от«Стороны-2»

______________(_________________) ________________(_______________)

Форма 13

Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________

между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

Инструкции по заполнению

· Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

· В данной форме генеральный подрядчик указывает:

· перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

· стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

· сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.

Форма 14

Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

· Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».

· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

· В данной форме лидер коллективного участника указывает:

· перечень выполняемых каждой организацией работ;

· распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

· сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.

Форма 15

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участник: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

№ п/п	Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)	Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)	Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)	Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)






	(подпись уполномоченного представителя)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме подрядчик указывает:

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)

Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)

Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)

Форма 16

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

В случае нашей победы в открытых конкурентных переговорах [указать название открытых конкурентных переговоров], подтвержденной протоколом выбора победителя, мы [полное наименование организации — Участника открытых конкурентных переговоров по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Организатором открытых конкурентных переговоров Протокола по выбору Победителя представить Организатору открытых конкурентных переговоров сведения о цепочке собственников по форме 13 настоящей конкурсной документации (Том IV)), бенефициаров Участника открытых конкурентных переговоров, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов.

Справка об участии в судебных разбирательствах

Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 4. Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
5.

Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал». Форма 12 Приложение № к заявке на участие от « » г. № Форма Соглашения о раскрытии информации Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1) с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2) СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ г.

« » 201_г.

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

начало формы Приложение №9 к письму о подаче офертыот « » года № Справка об участии в судебных разбирательствах Наименование и адрес Участника конкурентных переговоров: № п/п Наименование суда Предмет и цена иска (в рублях) Решение суда и дата вступления решения в законную силу Форма процессуального участия Участника конкурентных переговоров (истец, ответчик, третье лицо) Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия 1 2 3 4 5 6 … Настоящим подтверждаю, что Участник конкурентных переговоров (наименование организации Участника конкурентных переговоров) не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Участника конкурентных переговоров.

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Форма 14 Приложение № к заявке на участиеот « » г. № План распределения объемов выполнения работвнутри коллективного участника Наименование и адрес лидера коллективного участника: № п/п Наименование работ Наименование организации, выполняющей данный объем работ Стоимость работ Сроки выполнения (начало и окончание) в денежном выражении, руб. (без НДС) в % от общей стоимости работ 1. 2. 3. … ИТОГО 100% Х (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению · Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке». · Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. · Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч.

Образцы судебных документов 2018

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его выполнением.Подпись (Ф.И.О. удостоверяемого)(Подпись удостоверяемого) удостоверяем.Доверенность действительна по « » 20 г.Руководитель организации () (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер () (подпись) (Ф.И.О.) М.П. конец формы

Справка о цепочке собственников компании (форма 13)
1. Форма справки о цепочке собственников компании

начало формы Справка о цепочке собственников компании « » 201_ г.

Справка об участии организации в арбитражных процессах

Срок действия Иные существенные условия № ИНН ОГРН Наименование / Ф.И.О. Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) Справочно: 1.

14.04.2005, 17:55 #2 в суде… Мне скучно, Бес… Вверх ▲
14.04.2005, 18:03 #3 по месту регистрации? Вверх ▲
14.04.2005, 18:10 #4 Вверх ▲
15.04.2005, 10:00 #5 Такая справка не будет отражать реальной действительности поскольку кроме как по месту регистрация компания может участвовать в любом другом суде/арбитраже другого города, субъекта РФ, причем как в качестве истца, так и в качестве ответчика (например по спору о праве на недвижимость, защите прав потребителей). Реально такую справку Вам никто дать не сможет. Quod erat demonstarndum! (Эвклид) Вверх ▲
15.04.2005, 10:06 #6 lowway,это понятно.

Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств

ИТОГО 100% Х (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению · Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются». · Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. · Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. · В данной форме генеральный подрядчик указывает: · перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ; · стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов; · сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.
Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… свершилось!! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #12 24 марта 2011, 14:39 У нас тут этих торгов — через день, т.ч.
если каждый раз запросы писать, то все торги мимо пропустим, пока ответа ждать будем Нам эту форму, как я поняла, когда-то прислали с пакетом документов, так она и закрепилась. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… МилаЯ Российская Федерация, СПб #11 24 марта 2011, 14:31 Мы делаем запрос в районную службу судебных приставов, для того, чтобы они выдали справку.Запрос:ЗАО «РиК» просит предоставить справку о том, что в отношении нашей организации исполнительные производства не возбуждены.Справка предоставляется для участия в конкурсных торгах.Справка выглядит следующим образом:на ваш запрос №32656 от 26.08.10 такой-то отдел такого-то района УФССП России по СПб сообщает, что исполнительных производств в отношении ЗАО «РиК» (юр.адрес) согласно базе ПК «Судебный пристав 2010г.»-на исполнение не поступал,-исполнительное производство не возбуждалось.

Важно

Настасья Российская Федерация, Москва #1 24 марта 2011, 11:04 Оценок нет Коллеги! всем хорошего дня)А у меня вопрос: нужно составить письмо для тендера об отсутствии судебных споров с участием компании (участника тендера). может быть у вас есть пример или соображения как его оформить?Совершенно ничего в голову не приходит.. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Кого позвать? Mila Российская Федерация, Москва #2 24 марта 2011, 11:18 У нас это выглядит так:»По Вашему запросу сообщаем, что против ООО «Ромашка» не возбуждена процедура банкротства, не проводится реоорганизация или ликвидация Общества, арест на имущество не наложен, имущество не обременено долговыми обязательствами» Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Предприятие в отношении, которого начата процедура ликвидации, обязано самостоятельно сообщить об этом в регистрационный орган. При этом совершенно нет никакой разницы, почему решении по решению суда по решению учредителей либо из-за несоответствия взятых на себя и невыполненных обязательств. Нюансы В первую очередь, вопрос об отсутствии банкротства интересует именно кредиторов фирмы. В большинстве случаев прямые кредиторы настолько заинтересованы в полученных данных, что после получения справок могут сами обратиться в регистрационные органы, дабы лично уточнить все полученные данные. Это не совсем вопрос недоверия, это скорее стандартная процедура оформления. Кроме самих кредиторов подобные данные могут интересовать контрагентов (поставщиков застройщиков и прочих), желающих убедиться в платежеспособности компании и в том, что в ближайшее время с ними ничего не случиться.

Заявление о выдаче справки об отсутствии исполнительных производств

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… свершилось!! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #12 24 марта 2011, 14:39 У нас тут этих торгов — через день, т.ч.

если каждый раз запросы писать, то все торги мимо пропустим, пока ответа ждать будем Нам эту форму, как я поняла, когда-то прислали с пакетом документов, так она и закрепилась. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Сообщаю(ем), что в отношении (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя)

не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Руководитель (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Справка от судебных приставов об отсутствии задолженности

Другие документы, подтверждающие квалификацию Документы, подтверждающие правоспособность Участников закупки: Копия устава в действующей редакции Полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Форум института госзакупок (москва)

Внимание

Банкротство организации имеет 4 этапа, которые заканчиваются на мировом соглашении. Все признаки банкротства, которые необходимо учитывать, мы перечислили в далее.

Сбор сведений Первым делом организации, желающей оформить справку об отсутствии банкротства, необходимо получить соответствующий документ в Регистрационных органах. В данном документе будет отражена вся информация касательно деятельности предприятия.

Следует помнить, что все данные вносятся в картотеку налоговой службы, что подтверждает их достоверность. Именно эти сведенья являются основой для оформления документа об отсутствии банкротства.

Инфо

Однако следует помнить, что данная выписка содержит только те данные, что уже были внесены в реестр коммерческих организаций. Запросить необходимые данные может как само предприятие, так и юридическое или физическое лица заинтересованное в подобных сведеньях.

Как получить справку об отсутствии банкротства

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

Интерактивный помощник стороны исполнительного производства

ООО « » настоящим сообщает об отсутствии судебных споров с участием компании. Нормально ли? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #6 24 марта 2011, 11:47 А в пакете с тендерной документацией разве нет формы? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Получение справки, подтверждающей отсутствие несостоятельности

Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Настасья Российская Федерация, Москва #7 24 марта 2011, 11:48 нету..((Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #8 24 марта 2011, 12:09 Должно быть что-то еще, попробую поискать, но чуть позже Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Справка об опыте выполнения поставок Товара (Форма 4) Сведения о субпоставщиках Товара (Форма 5). Справка о деловой репутации Участника закупки (участие в судебных разбирательствах) (Форма 6).
Письма предприятий-изготовителей Товара (Форма 8). Справка о принадлежности Участника/субпоставщика закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 9). Письмо об отсутствии у Участника закупки судимости (Форма 10) Другие документы, подтверждающие соответствие Участников закупки квалификационным требованиям: Копии баланса и отчета о прибылях и убытках за прошедший год и за последний отчетный период текущего года. Копии отчета о прибылях и убытках за прошедший год. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за последний отчетный год.

Важно

Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» мо РФ 6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционеФорма торгов: открытый аукцион в электронной форме (далее – открытый аукцион, аукцион) Электронный аукцион по продаже объекта недвижимости, являющегося…При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера Инструкция для участников закупки общие положенияСпособ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в электронной форме (электронный аукцион) О проведении аукциона в электронной формеИспользуемый способ определения подрядчика: аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) О проведении аукциона в электронной формеИспользуемый способ определения подрядчика: аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) Инструкция по заполнению первых и вторых частей заявок часть I.

Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #10 24 марта 2011, 14:25 Нашла:»… сообщаем, что ООО «Ромашка» под судом и следствием не состоит, в настоящий момент (в т.ч. за последние три года) судебных исков не предъявлено.» Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
В Минюсте предполагают, что новая справка станет обязательной уже с января 2017 года. Но пока законодательная инициатива проходит общественное обсуждение, поэтому неизвестно, успеют ли чиновники и депутаты утвердить ее до конца года. Сегодня для регистрации юридического лица при его создании в УФНС по месту его местонахождения нужно представить следующие документы:

заявление по установленной форме;
решение о создании юрлица в виде протокола, договора или иного документа;
учредительные документы юридического лица;
документ об оплате государственной пошлины;
выписку из реестра иностранных юридических лиц – если учредителем является иностранное юрлицо.

В случае регистрации организации путем реорганизации от заявителей потребуются еще передаточный акт или разделительный баланс, а также документы, связанные со слиянием и выпуском акций.

Справка о службе охраны труда Наименование конкурсной процедуры Лот Наименование Участника конкурса № Фамилия, имя, отчество специалиста Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) Занимаемая должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет Наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил) Состоит ли в штате организации (Участника конкурса) или оказывает услуги по гражданско-правовому договору 1 2 3 4 5 6 7 (должность лица, подписавшего письмо) (подпись) (инициалы, фамилия) конец формы

Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.
2. Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры открытых конкурентных переговоров мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору открытых конкурентных переговоров актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору открытых конкурентных переговоров право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны. Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытых конкурентных переговорах.

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

Внимание

Нам эту форму, как я поняла, когда-то прислали с пакетом документов, так она и закрепилась. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Справка об участии в судебных разбирательствах

Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) Справочно: 1. Указывается порядковый номер. 2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора. 4. Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами — данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».

Справка о цепочке собственников компании (форма 13)
1. Форма справки о цепочке собственников компании

начало формы Справка о цепочке собственников компании « » 201_ г.

Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера

Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера образец

Важно

Mila Российская Федерация, Москва #4 24 марта 2011, 11:26 Корректируйте, это не запрещено. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Образец справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера

Инструкции по заполнению

Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период].

Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
1. Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников

начало формы БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ № « » 201_ г.

Справка об отсутствии судебных разбирательств образец

Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический адрес.
В справке необходимо указать следующие сведения по персоналу Участника конкурса по охране труда: Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста по охране труда, наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил), состоит ли в штате организации или оказывает услуги по гражданско-правовому договору.
В справке указываются сведения только о персонале по охране труда.
К справке желательно приложить соответствующие копии документов (документы, об образовании, документы об аттестации по охране труда, журналы аттестации по охране труда и т.д.).

Инфо

Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО « »,и/или лицам, указанным ПАО « » в качестве получателей указанной информации. 5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп.

2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации. 6.
Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: «Сторона-1» «Сторона-2» от«Стороны-1»от«Стороны-2» () () МП МП ПРИМЕЧАНИЕ: *Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком) Приложение к Соглашению от № Форма предоставления информации (Форма 12.1) Информация о заключённых договорах № п/п Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных) ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя № и дата Предмет договора Цена (млн. руб.) Срок действия Иные существенные условия № ИНН ОГРН Наименование / Ф.И.О.

Главная В разделе собраны примеры составления судебных документов. Под судебными документами подразумеваются все письменные документы, которые исходят от суда любой инстанции. Это основное определение. Таким образом, судебными документами могут быть: Судебное решение (как его частный вид – заочное, принимаемое в отсутствие ответчика) – основной вид судебных документов; Определение суда – в принятом таким образом постановлении суда рассмотренное им дело по существу не разрешено; Судебный приказ – такое постановление выносится мировым судьей, чаще всего связано с правовыми взаимоотношениями по вопросам денежных и имущественных отношений между кредитором и должником. Протокол судебного заседания – обязательный судебный документ, который должен вестись при каждом судебном заседании. Если по какому-либо принятому судебному решению отсутствует протокол, то данное судебное решение аннулируется.

Справка об участии в судебных разбирательствах

Категории: АстрономияБиологияГеографияДругие языкиИнтернетИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТранспортФизикаФилософияФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей дорожной одежды в целом. К первым относит… Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни…
Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы…

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

Внимание

Предыдущая10111213141516171819Следующая ⇒ Способ и наименование закупки Участник закупки: Год Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки (подпись уполномоченного представителя) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) М.П. Инструкции по заполнению: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения.

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Инструкции по заполнению

Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период].

Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
1. Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников

Образцы судебных документов 2018

Справка об участии организации в арбитражных процессах

МилаЯ Российская Федерация, СПб #13 24 марта 2011, 14:44 Видимо разные тендеры с разным запросом документов, где-то достаточно письма от орг-ии, где-то нет и к тому же наверное у этой справки есть срок действия, значит можно эксплуатировать заверенные копии сколь душе угодно (в течение этого срока) Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… свершилось!! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #14 24 марта 2011, 14:48 Ещё бы понимать, от чего это зависит Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны. Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытых конкурентных переговорах.

Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств

Мне скучно, Бес… Вверх ▲

15.04.2005, 10:22 #7 А это наверно зависит от того, куда требуется данная справка и насколько формально относятся к таковой справке там, где ее требуют. Интересно, а требуют ли Банки такую справку при получении «Юриком» крупного кредита?.
Quod erat demonstarndum! (Эвклид) Вверх ▲
15.04.2005, 10:51 #8 Давали как-то такую справку при участии в тендере, но они просили, чтобы мы сами на своем бланке писали, что «не участвуем ….». И в конкурсной документации было, что при неверных сведениях снимали с конкурса и была возможность расторжения с нами контракта в случае выигрыша Вверх ▲
15.04.2005, 11:26 #9 Мы такую справку (о том, что нет судебных разбирательств, свзяннах с имущественными претензиями) получали в территориальном органе Минюста РФ.

Важно

В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации. 6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: * в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп.

2, 3,4, 5 настоящего

Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

Инфо

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #4 24 марта 2011, 11:26 Корректируйте, это не запрещено. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Банки. Договор. Идеи. Маркетинг. Отношения. Бизнес-партнерство. Эффективность

Справка об участии в судебных разбирательствах

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Образцы судебных документов 2018

Справка об участии организации в арбитражных процессах

Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств

Заявление о выдаче справки об отсутствии исполнительных производств

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Справка от судебных приставов об отсутствии задолженности

Форум института госзакупок (москва)

Как получить справку об отсутствии банкротства

Интерактивный помощник стороны исполнительного производства

Получение справки, подтверждающей отсутствие несостоятельности

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

Справка об участии в судебных разбирательствах

Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера

Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера образец

Образец справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера

Справка об отсутствии судебных разбирательств образец

Справка об участии в судебных разбирательствах

Справка об отсутствии судебных разбирательств.

Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)

Образцы судебных документов 2018

Справка об участии организации в арбитражных процессах

Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств

СХОЖИЕ СТАТЬИ